真正有效的合同应该如何写？合同，可以说是在交易与合作的往来中最必不可少的道具。签订合同在一定程度上可以减少相应的纠纷和争议案件，感谢您阅读编辑为您整理的“购房合同书”相关内容，请务必仔细阅读本文！
购房合同书 篇1
甲方：__________
乙方：__________
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议：
第一条 项目建设依据 出卖人以___________方式取得位于___________、编号为___________的地块的土地使用权。
【土地使用权出让合同号】【土地使用权划拨批准文件号】【划拨土地使用权转让批准文件号】为______________________。
该地块土地面积为___________，规划用途为___________，土地使用年限自______年_____月_____日至______年_____月______日。
出卖人经批准，在上述地块上建设商品房，【现定名】【暂定名】___________。
建设工程规划许可证号为___________，施工许可证号为___________。
________________________________________________________________________________________。
第二条 商品房销售依据 买受人购买的商品房为【现房】【预售商品房】。
预售商品房批准机关为___________，商品房预售许可证号为___________。
________________________________________________________________________________________。
第三条 买受人所购商品房的基本情况 买受人购买的商品房为 本合同第一条规定的项目中的：____________ 第___________【幢】【座】___________【单元】【层】___________号房。
该商品房的用途为___________，属___________结构，层高为___________，建筑层数地上___________层，地下 ___________层。
该商品房阳台是【封闭式】【非封闭式】。
该商品房【合同约定】【产权登记】建筑面积共___________平方米，其中，套内建筑面积___________平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积___________平方米。
________________________________________________________________________________________。
_________________________________________________________________________________________。
第四条 计价方式与价款
出卖人与买受人约定按下述第___________种方式计算该商品房价款：
1、按建筑面积计算，该商品房单价为每平方米______元，总金额_____千_____百_____拾_____万_____千_____百_____拾_____元整。
2、按套内建筑面积计算，该商品房单价为每平方米__________元，总金额_____千_____百_____拾_____万_____千_____百_____拾_____元整。
3、按套计算，该商品房总价款为_____千_____百_____拾_____万_____千_____百____拾______元整。
4、__________________________________________________ 。
第五条 面积确认及面积差异处理 根据当事人选择的计价方式，本条规定以【建筑面积】【套内建筑面积】为依据进行面积确认及面积差异处理。
当事人选择按套计价的，不适用本条约定。
合同约定面积与产权登记面积有差异的，以产权登记面积为准。
商品房交付后，产权登记面积与合同约定面积发生差异，双方同意按第_____种方式进行处理：
1、双方自行约定： _________________________________________________；
____________________________________________；
_______________________________________________；
_________________________________________________。
2、双方同意按以下原则处理：
面积误差比绝对值在3%以内的.，据实结算房价款；
面积误差比绝对值超出3%时，买受人有权退房。
买受人退房的，出卖人在买受人提出退房之日起30天内将买受人已付款退还给买受人，并按__________利率付给利息。
买受人不退房的，产权登记面积大于合同约定面积时，面积误差比在3%以内部分的房价款由买受人补足；
超出3%部分的房价款由出卖人承担，产权归买受人。
产权登记面积小于合同约定面积时，面积误差比绝对值在3%以内部分的房价款由出卖人返还买受人；
绝对值超出3%部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。
产权登记面积-合同约定面积 面积误差比__________100%
合同约定面积
因设计变更造成面积差异，双方不解除合同的，应当签署补充协议。
第六条 付款方式及期限 买受人按下列第__________种方式按期付款：
1、一次性付款_______________________________________。
2、分期付款__________________________________________。
3、其他方式_________________________________________。
第七条 买受人逾期付款的违约责任。
买受人如未按本合同规定的时间付款，按下列第__________种方式处理：
1.按逾期时间，分别处理
逾期在_____日之内，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之_____的违约金，合同继续履行；
逾期超过_____日后，出卖人有权解除合同。
出卖人解除合同的，买受人按累计应付款的_____%向出卖人支付违约金。
买受人愿意继续履行合同的，经出卖人同意，合同继续履行，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之 _____项中的比率)的违约金。
本条中的逾期应付款指依照本合同第六条规定的到期应付款与该期实际已付款的差额；
采取分期付款的，按相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定。
2. __________________________________________________。
第八条 交付期限
出卖人应当在_____年_____月_____日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备下列第_____种条件，并符合本合同约定的商品房交付买受人使用：
1.该商品房经验收合格。
2.该商品房经综合验收合格。
3.该商品房经分期综合验收合格。
4.该商品房取得商品住宅交付使用批准文件。
5.________________________________________________。
但如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：
1、遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起_____日内告知买受人的；
2、______________________________________________；
3、_______________________________________________。
第九条 出卖人逾期交房的违约责任 除本合同第八条规定的特殊情况外，出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用，按下列第______种方式处理：
1、按逾期时间，分别处理 逾期不超过_____日，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之_____的违约金，合同继续履行；逾期超过_____日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起____天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的_____%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之______项中的比率)的违约金。
2. _______________________________________________。
甲方：__________
乙方：__________
时间：__________
购房合同书 篇2
甲方：
身份证号：
联系地址：
联系电话：
乙方：
身份证号：
联系地址：
联系电话：
甲乙 方拟合资向 购买商品房（以下简称“房产”），现甲乙丙方就合资购买上述房产事宜达成协议，以资双方共同遵守，具体内容以下：
一、房产情况
由 开发，位于 ，合同约定面积 平方米，单价为 元/平方米，总价为人民币 元。
二、出资比例
甲乙双方按购房总价联合出资购买该房产，出资比例各占二分之一。
三、为公道应对当前国家房地产金融政策，甲乙双方约定由甲方/或乙方
为代表与房产出卖人签订商品房买卖合同、前期物业合同等合同、协议
一、出资比例
双方联合出资购买房产，出资比例各为50%。双方按出资比例享有房产的所有权益，并承当因购买该房产及今后与该房产有关的所有购房款、税费等一切支出。
二、房款、税费支付
甲乙双方均应及时履行与房产转让方签订的购房协议，和因受让房产产生的一切税费等支付，并承当相应的责任。
1、为了受让房产能够及时有序地进行，甲乙双方推选甲方为事务执行人，代表甲乙双方履行受让房产进程中的一切事务，包括但不限于支付购房款、税费及其他活动用度支出，办理交房手续，办理产权证书过户手续等。
2、按有关行政主管部分及房产转让方要求，需乙方亲身办理的，乙方应予执行。
3、购房款、税费等付款到期前，乙方应将其应承当的部份款项交由甲方对外支付。否则，付款到期后，为确保受让房产顺利进行，甲方可自己出资垫付或对外借款垫付，因此产生的借款本金、利息和甲方向乙方追偿的全部用度由乙方负责并承当。
三、房地产权属证书的保管
受让后的房地产权属证书暂时由甲方保管。若当地房地产主管部分按房产共有人人数办理房地产权属证书的，双方保管各自的.证书。
四、受让后房产的管理和使用
受让后房产的管理和使用由双方友好协商处理。但房产需要对外出售、出租、出借、典当等时，甲乙双方中任何一方在同等条件下均有优先权。
五、违约责任
甲乙双方中任何一方违约的，应赔偿守约方的经济损失。经济损失包括但不限于追究违约方违约责任而产生的律师费等。
六、文书投递
本协议确定的联系地址为各类通知、文书投递的地址，如有变动应及时通知对方当事人和登记机构，否则造成相干通知文书没法投递的，将视同已投递，由此产生的法律责任由当事人自行承当。
七、本协议未尽事宜，双方可另行协商订立补充协议。与该房产有关事宜双方未约定如何处理的，依照我国《物权法》、《房地产管理法》等法律、法规规定处理。
八、本协议一式二份，甲乙双方各执一份。本协议自甲乙双方签字之日起生效。
甲方： 乙方：
签订日期： 年 月 日
签订地点：
购房合同书 篇3
卖方(下称甲方)：
买方(下称乙方)：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规规定，甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就下列房屋买卖，订立本合同，共同信守。
第一条 甲方所有房屋，座落于武汉市___区____，为___结构，建筑面积__平方米，用地面积__平方米。“房屋所有权证”号为“武房权证__字第__号”，“土地使用权证”号为“__字第__号。房屋附属设施见附件。
第二条 经甲、乙双方协商一致，上述房屋买卖成交价格为人民币(大写)______元。
第三条 本合同签订之后房屋交接之日，乙方应付人民币(大写)_______给甲方，余款人民币(大写)______在办理完转移过户手续时付清。具体付款方式由双方约定如下：年 月 日支付 元。 年 月 日支付 元。
第四条 甲方应在 年 月 日，将房屋交付给乙方。甲方保证上述房屋权属清楚，如甲方有设定抵押、按揭等行为应书面告知乙方，并自行约定解决。交易房屋如发生产权纠纷或债权债务时，由甲方承担全部责任。
第五条 甲方逾期不交付房屋给乙方，乙方不解除合同的，甲方每逾期一日，按照全部房款的__%向乙方支付违约金;乙方解除合同的，甲方应退还乙方所付房款，并按全部房款的___%向乙方支付违约金。
第六条 乙方逾期不支付全部房款给甲方，视为不履行合同，甲方不解除合同的，由乙方按全部房款的__%向甲方支付违约金。
第七条 甲方按乙方的要求，将房屋过户到乙方或乙方指定的任何第三方名下，携带“房屋所有权证”种“土地使用权证”到相关部门办理房地产转移过户手续。办理转移过户手续应缴纳的有关税费，按国家、省、市政策规定由甲、乙双方各自承担。办理过户的《武汉市存量房买卖合同》仅用于备案，不能变更或替代本协议书。
第八条 因不可抗力造成违约的，甲、乙双方友好协商解决。
第九条本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行商议，并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
第十条特别约定：在政策或法律允许时，甲方按乙方的要求，自愿无偿协助办理上述房产所有权及土地使用权过户手续。如因政策或法规原因，本合同无效，乙方免费使用房屋至实际腾退之日，如甲方要求乙方腾退房屋或因甲方的原因乙方不能正常使用房屋的，甲方应归还乙方购房款外，并从购房之日至腾退房屋之日，房屋市场价值增值部份或房屋投资款(选择价高者)，由甲方赔偿给乙方。如到期甲方拒不办理过户手续，除归还购房款外，从购房之日至拒不办理过户之日，房屋市场价值增值部份或房屋投资款(选择价高者)的`两倍，由甲方赔偿给乙方。
如因产权登记在甲方名下的原因，造成乙方经济损失，由甲方承担一切责任,赔偿乙方直接损失、间接损失和或期待利益(包括但不限于聘请律师代理费)。
第十一条 本合同履行如发生争议，由甲、乙双方友好协商解决，协商不成时，可以委托武汉仲裁委员会申请仲裁或向该房屋所在地人民法院起诉。
第十二条 本合同自双方签字之日起生效。
第十三条 本合同一式四份，双方各持一份。
第十四条 附件：
1、双方夫妻身份证复印件、结婚证复印件(双方分别签字证明真实性，仅用于履行本协议使用)。
2、甲方房产证和土地证原件及复印件。
3、
甲方夫妻： 乙方夫妻：
年月 日 年 月 日
购房合同书 篇4
甲方(卖方)：
乙方(买方)：
依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规之规定，买卖双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就房屋买卖有关事项，达成如下协议：
第一条：房屋基本情况
乙方购买甲方合法拥有的坐落于，建筑面积平方米，地下室平方米的房产一套，由于房主已故，该房产由房主6子女共同继承，经房主6子女协商一致同意授权并委托房主三子李根明全权代表负责房屋的一切事务及承担房屋买卖协议中的所有责任和义务，以下条款中所有甲方承担的责任和义务均有李根明履行。
第二条：付款方式
双方议定上述房产出售价格为_______万元整。协议签订后乙方支付甲方合同保证定金_________万元整，剩余房款乙方须在____年____月____日支付。
第三条：房屋过户
手续费及各种费用均由乙方承担。
收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利一并转让给乙方。
3、本合同签订后，甲方保证乙方享有同甲方相同的居住权利，乙方保证按期缴纳各项物业费用。本合同签订后，甲方不得就该房屋与他人订立任何《买卖合同》;
第四条：甲方责任
查封和任何纠纷，保证所提供的材料真实有效，不含虚假内容，若有违反上述约定造成的责任由甲方承担。
收据和所有钥匙全部移交乙方。
水、电表入户费、物业等费。
设计部门的原因导致房屋质量和使用功能的，甲方应当通知乙方，如有补偿款发放，甲方应当全额退还乙方。
第五条：合同变更
1、在合同履行期间，任何一方不得擅自变更，若需变更合同内容，应书面通知对方，征得对方同意后在规定时间内(书面通知发生三日内)签订变更协议，否则造成损失由责任方承担。
2、本合同的补充协议与本合同具有同等法律效力。
第六条：违约责任
本合同签订后，双方不得违约，如甲方违约，双倍返还乙方定金，如乙方违约，定金不退。
第七条：合同争议的解决
本合同履行过程中，如发生争议，甲乙双方应协商解决，解决不成时，可向有关有管辖权的人民法院起诉。
第八条：本合同经甲、乙双方签字之日起即生效。
第九条：本合同共页，一式份，甲、乙双方及见证人各执一份，均具有同等效力。
第十条：其他约定
甲方：________乙方：________
身份证号：________身份证号：________
电话：________电话：________
签约日期：________签约日期：________
见证人：________见证时间：________
购房合同书 篇5
购房合同书是一份重要的法律文件，它记录了房屋买卖双方在购房过程中的权益和义务。在这篇文章中，我将详细介绍一份购房合同书的内容。
一、合同的标题和主体部分
购房合同书的标题应明确反映出合同的性质和双方之间的关系。例如，可以使用“房屋买卖合同”或者“住宅购房合同”等标题，以便表明合同的目的和对象。主体部分则应包括合同的签订日期、双方当事人的姓名、身份证号码等基本信息。
二、房屋的基本信息
购房合同书中应包含房屋的基本信息，包括房屋的地址、面积、楼层、房屋的土地使用权性质等。这些信息有助于明确房屋的具体情况，避免买卖双方在后续的交易过程中产生误解和纠纷。
三、房屋的交付和接收
购房合同书应明确约定房屋的交付和接收时间。交付时间是指卖方将房屋交给买方的具体日期。接收时间则是指买方确认接收房屋的日期。通过明确约定交付和接收时间，可以保证双方按时履行各自的责任。
四、价格和付款方式
合同中应详细说明房屋的价格以及付款方式。价格应包括房屋本身的价格以及相关的税费等费用。付款方式这一部分则应具体明确，可以约定一次性付款或者分期付款，并明确每期的付款时间和金额。
五、违约责任
购房合同书中应明确双方违约的责任和相应的处罚措施。例如，可以约定如果买方延迟付款，卖方可以要求支付逾期利息或者解除合同等。同样，如果卖方未能按时交付房屋，买方可以要求卖方支付相应的违约金。
六、其他条款
购房合同书还可以包括其他一些重要的条款，以约定买卖双方在其他方面的权益和义务。例如，可以约定装修房屋的标准、物业费的支付方式、使用权转让等。
购房合同书是一份详细记录房屋买卖双方权益和义务的法律文件。通过合同中的详细约定，可以确保买卖双方在购房过程中的权益得到保护，减少后续的纠纷和争议。因此，在购房过程中，买卖双方应该仔细阅读和理解购房合同书的内容，并在签订之前充分沟通和协商，确保合同的公平、合理和有效。
购房合同书 篇6
随着经济的发展和城市化的快速推进，越来越多的人选择购买商品房作为自己的居所。而商品房购房合同书则成为购房者和开发商之间的重要法律文件。在这篇文章中，我将详细、具体且生动地介绍商品房购房合同书。
一、合同摘要
在商品房购房合同书中的合同摘要部分，会涵盖购房者和开发商的基本信息，包括姓名、身份证号码、住所、电话号码等。购房者的基本信息将被用来确定购房者的真实身份，而开发商的基本信息则会表明房屋的来源和开发商的可靠性。
二、房屋信息
在合同书中，会详细描述房屋的信息。包括房屋的位置、建筑面积、房屋结构、房屋所属的楼层等等。这些信息的详细描述将确保购房者清楚地了解购买的房屋的具体情况，并有助于购房者做出正确的决策。
三、价格和支付方式
合同书中还会明确规定房屋的价格和支付方式。购房者需要了解总房款的金额以及首付款的比例。同时，合同书还应明确约定中间支付的时间和方式，以及最终的尾款支付时间。这些规定将为购房者和开发商之间的交易提供明确的支付要求，确保交易的公平和合法性。
四、交付时间和交付标准
在合同书中，也会明确规定房屋的交付时间和交付标准。购房者需要知道房屋的交付时间，以便做好准备和安排入住。同时，交付标准将规定房屋交付时的装修和设备情况，确保购房者能收到按照合同约定的房屋。
五、违约责任和争议解决
在商品房购房合同书中，应明确规定双方的违约责任和争议解决方式。如果购房者或开发商有违约行为，应根据合同书规定承担相应的违约责任。同时，合同书中还应明确约定当双方出现争议时的解决方式，可以选择仲裁、调解或诉讼等方式。
六、附则
除了以上内容，商品房购房合同书还应包含一些附则。例如，要求购房者提供必要的证件材料，确保交易的合法性；要求双方严格遵守合同的约定，保证交易的顺利进行；要求合同书上的附图与实际房屋的情况一致等等。这些附则的要求将为双方的交易提供保障，确保交易的合法性和公正性。
总结
商品房购房合同书作为购房者和开发商之间重要的法律文件，起着约束双方行为、保护双方权益的作用。通过本文对商品房购房合同书的详细、具体、生动的描述，我们可以更加深入地了解该合同书的内容和作用。购房者在购房前必须仔细阅读合同书的条款，确保自己的权益受到保护。而开发商也应遵守合同书的规定，确保房屋能按时交付给购房者，并提供符合合同约定的房屋。只有在双方平等、公正、合法的基础上，商品房交易才能得以顺利进行，双方才能达到满意的交易结果。
购房合同书 篇7
标题：商品房购房合同书：保障您的购房权益
商品房购房合同书是房地产交易中不可或缺的重要文件，它承载着买卖双方的权益和责任。本文将详细介绍商品房购房合同书的具体内容和重要性，以保障购房者的权益。
一、合同书的起草
一份完整的商品房购房合同必须经双方购买人和销售人的协商和签订，内容明确。购买人应仔细阅读并理解合同的各项条款，并在明白的情况下签字确认。销售人则需要按照规定在合同中准确写明房屋的基本信息、交房时间、支付方式等关键信息。
二、房屋基本信息
购房合同书首先需要明确房屋的基本信息，包括楼盘名称、楼栋号、房屋面积、房屋朝向和所处楼层等。合同书还需要明确房屋所属的楼宇单元和房号，以及有关附属设施（如地下车库、储藏室）的权益和使用条件。
三、交房时间和验收标准
合同书中应明确规定房屋的交付时间和验收标准。房屋交房时间在合同中是必须详细写明的，以避免因交付延迟导致的不必要的纠纷。同时，房屋验收标准也需要明确，包括室内装修质量、电器设施、卫生间设施等。
四、支付方式和价格
购房合同书中应明确购房价格和支付方式。支付方式可以分期付款、一次性付款或按揭等形式，双方需要就具体支付时间和金额进行协商，并写明在合同上。在合同书中还需明确说明与房屋相关的费用，如装修、过户、债务等。
五、权益和责任
合同书应明确双方的权益和责任。购买人需明确自己的产权和使用权，并了解限制和承担的义务。销售人需要提供房屋产权证明和相关资料，并承担售后服务义务。在合同书中也应明确购买人的退房和投诉等权益。
六、法律纠纷解决方式
购房合同书中应明确双方在交易过程中发生纠纷时的解决方式。可以选择通过协商、调解或仲裁，甚至诉讼来解决问题。双方可以达成一致意见，也可通过运用国家法律对纠纷进行解决。
七、合同的签订和备案
购房合同书的签订必须是真实和合法有效的，双方务必仔细核对合同的内容，并在签字时确保其完整性。签订后，购房合同书需要备案，以确保合同的合法性和权威性。
：
通过本文的介绍，我们可以看到商品房购房合同书的重要性，它承载了购买人和销售人的权益和责任。购房合同书的详细内容确保了交易的合法性和透明度，为购房者提供了必要的保障。因此，在购买商品房时，购房者一定要仔细阅读合同书，并在确认无误后签订，以确保自身的权益不受损害。
