与其忧虑未来,不如计划未来。为了跟上公司发展的步伐,写方案的时候要运用专业知识去进行研究解析。详细的工作方案,能使我们有明确的工作方向。写方案时需要注意哪些格式要求呢?下面是小编精心收集整理,为你带来的装修合同5篇,请在阅读后,可以继续收藏本页!
装修合同(篇1)
建设单位:
施工单位:
工程施工合同
发包人(全称)
承包人(全称):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况:
1、工程名称:
,厕所隔断,办公室隔断(夹心泡沫板隔断、,门窗工程(玻璃推拉门、夹心板门)厨房灶台,地胶铺装。
二、工程承包范围:
承包范围:
1、二层装修范围:
(1)地面铺设地胶。
(。
(。
(。
(5)空调孔位钻孔及用电线路铺设。
(6)厕所用水改装。
四层装修范围:
(,玻璃门采用推拉门。
(。
(3)空调孔位钻孔及用电线路铺设。
(。
(5)厕所用水改装。
3、五层层装修范围:
(1)厨房灶台制作安装。
(。
(。
(4)空调孔位钻孔及用电线路铺设。
(。
(6)露台增加木门一道,上边采用木工板封闭。
4、卫生清理费。
三、合同工期:
合同工期总日历天数天。
四、质量标准:
工程质量标准:符合国家现行质量验收标准及甲方提供的图纸要求。
五、合同价款:
本工程实行总价包干肆万元整(,由乙方包工包料。
六、工期要求:
本工程工期要求为15天,若乙方拖延一天处罚合同金额5%。
七、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期6个月内承担工程质量保修责任。
八、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
九、安全施工:
1、安全防护。
2、承包人必须严格遵守《中华人民共和国安全生产法》。
,由于安全保护措施不当而造成的人员伤亡事故,由承包人自行承担。
十、合同价款与支付:
1、合同价款及调整。
2、本工程结算方式为合同包干结算制。
人工费、机械费、税收,管理费、安全措施费、利润,不在进行其他费用调整。
十一、工程量确认:
1、承包人向工程师提交已完工程量报告的时间:时间为7天。
支付的方式和时间:工程竣工后7日内付至完成工程款。
发包人:(公章)
法定代表人:(签字)
20xx年xx月xx日
承包人:(公章)
法定代表人:(签字)
20xx年xx月xx日
装修合同(篇2)
甲方(发包方):_______________________________
乙方(承包方):_______________________________
甲方委托乙方对甲方位于_____________________的店铺进行装修,双方经协商并根据相关规定达成以下协议,以供双方共同遵守。
风险告知:应了解承包方主要的情况:1、确认承包方的主体资格是否真实与合法,是否是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人,是否具有从事民用建筑装饰装修工程的资质,资质等级符合本次施工的要求。2、确认签约人的资格,若是委托代理人是否具有授权委托书。
十条本合同生效后,任何一方要求终止合同的,经结算已完成的工程款,提出终止合同的一方支付另一方相当于工程总价款10%的违约金后,本合同终止。
一、装修地点:_______________________________
二、装修内容:_______________________________
三、装修面积:_______________________________
四、装修期限:自______年______月______日起至______年______月______日止,历时______天。
五、装修价款:店面装修总价款人民币______元。总价款包含设计费、材料款、人工费、施工清运费、装卸费、税费等全部费用。
甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方对其位于沙井后亭佳领域工贸大厦503室进行装修。为保证工程顺利进行。
风险告知:为了避免风险,应特别注意在装修合同中对价款支付时间、方式、违约责任等进行明确约定。1、明确约定款项的支付方式,如以现金、汇票或是支票,分期支付制。2、明确约定款项支付时间,开工前发包方支付相当于总价款20%的工程款;完成50%的工程量后,支付相当于总价款30%的工程款;支付总价款50%的工程款。订立合同时。
乙方负责购置材阻燃棉防火钢板(厚度按提供样板416型为准)、地槽、封边、开门、装锁、拆卸、等所有安装所需器材 ,并提供相应材料发票和材料检验合格证书。
六、付款方式:协议一经签定甲方付给乙方______元,占总价款的______% ;装修项目验收完毕后甲方付给乙方______元,占总价款的______% ;项目验收完毕后甲方付给乙方______元,占总价款的______% 。
七、装修条例
1、甲方有权对乙方提出的店铺装修改造方案进行审核,乙方必须在得到甲方的书面批复后方可进行装修改造。
2、乙方所提出的装修改造方案必须要明确装饰部位、范围以及内容等详尽信息。
3、装修期间所产生的水、电、垃圾清运等各项费用由乙方自行承担。
4、乙方在装修改造过程中对店铺及他人的设施、设备等造成损毁的由乙方负全责并承担所有维修费用。
5、乙方所有装修改造工程必须在甲方规定期间内完成,否则每逾期一日应交纳违约金(日租的两倍)______元,租期不顺延。
该项目工程属于乙方企业项目全包形式,乙方承诺已给乙方施工人员购买了相关保险,确保乙方施工人员的安全保障。
6、乙方需要改造店铺(包括在场地内设置固定装置),应经甲方事先书面同意。未经书面同意改造的,乙方应负责恢复原状,并赔偿因此给商厦所造成的损失。
负责合同签订,并按要求现场指导施工,并保证现场的安全,严防火灾、用电等不安全因素,所有施工人员须佩证上岗、文明施工,防止施工造 成的管道堵塞、渗漏水、跳电、物品损坏等事故发生而影响他人。
7、乙方如需对店铺的电力系统进行改造,或增加照明设施等,须报经相应的管理处审核,并经书面回复后严格按照《______市地区电气安全工作规程》、《______地区电气安装标准》进行施工。如擅自施工将对乙方处以1000元罚款。
合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额_50_ %作为违约金付给对方。因对本协议条款违约者,使对方造成的实际的,应进行补偿。
8、乙方对店铺的装修改造均不应对建筑物的主体结构安全,消防、电路、空调和其它各种管线的使用安全及整体美观造成不良影响,并不得影响甲方或第三方的经营。
本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。解决不成时, 可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。
9、乙方装修改造所产生的垃圾、废料等必须及时清扫干净,不得影响店铺内的整体环境美观,否则,将处以200—500元的罚款。
甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。属甲方责任。
10、乙方不得在店铺内的墙壁、地面钻孔,不得在墙壁上直接安装饰物或金属挂件,如有违反,将处以200—500元罚款。
由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,每停工一天,甲方付乙方________元;甲方未按合同的约定付款的。
11。乙方的装修改造工程所用材料必须符合国家按规定的防火和环保要求。
八、装修验收
1、店面装修完毕后甲方对所用材料、施工质量、店面装修的整体形象进行初步验收,达不到合同要求或弄虚作假所造成的一切损失由乙方承担。
根据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,结合本工程的具体情况。
2、甲方对店面初步验收合格后,店面投入使用,在初步验收合格后三个月内,出现任何问题的,乙方无条件维修,费用由乙方承担。因乙方原因导致甲方损失的,乙方承担全部责任。
明确由发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场,或进场的材料、设备、成品或半成品等向承包方交验时发现有缺陷。
为保障发包方的合理利益,应在合同中明确约定,对隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。装修合同应约定,承包方应通知发包方验收,发包方在合理时间内组织验收,并办理验收移交手续。如果发包方不能在规定时间内组织验收,及时通知承包方另行安排时间验收。
成套设备和专用设备,由发包方负责招标、定货、供应和商品检验后交付承包方。对提前到货的设备应由发包方设库保存,安装时交付承包方妥善保管,不得挪用,丢失或损坏。
九、 其他
1、装修时甲方应积极配合乙方并提供装修中所用水电。因水电问题影响施工日期乙方不承担任何损失。
2、乙方负责在装修过程中的人员安全,承担全部责任。
3、本协议自双方签字盖章之日起生效。文书一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):_________________________
代表人:_____________________________
乙方(盖章):_________________________
代表人:_____________________________
装修合同(篇3)
甲方:
乙方:
甲乙双方本着友好合作的态度,按照《合同法》等相关法律,在平等公正的情况下签定如下合同
一、工程概况
工程地址:__________________________________
二、价格
清包工费:¥_________元,大写:__________________
其中水电工_________元
木工_________元
瓦工_________元
油漆工_________元
垃圾清运费_________元
三、付款方式
1、施工队进场,预支生活费:_________元
2、木工完成,付_________元
3、瓦工完成,付_________元
4、工程竣工,付_________元
5、保修金_________元,从竣工之日起1年后支付
四、设计
1、甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套,并负责交底工作。
2、甲方若无图纸,须向乙方交代清楚要求,乙方施工前须画草图让甲方认可。
五、材料
1、乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单,甲方应在4天内及时采购材料供施工队使用,双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失。
2、未经甲方同意,乙方不得自行采购材料,若已采购,甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用。
3、乙方应在甲方指定的建材供应点购买材料,并开具正式发票。
4、乙方应验收甲方所购建材的质量,发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用,应书面要求乙方,并承担因材料质量引起的损失。
5、乙方应帮甲方收货,核对数量和配件的准确性。
6、乙方应做好材料的保管工作,禁止闲杂人等进入工地现场。
7、乙方应保证在本小区内没有双包和半包的工程。
8、乙方应做好对施工完成的成品保护工作。
9、未经甲方许可,乙方不得携带任何建材出门,若发现此类现象,按材料价格加倍从人工费中扣除。
六、工期
从_____年____月____日起至_____年____月____日止,工期为_____天,因甲方因素拖延,工期顺延,因乙方因素拖延工期,甲方可扣除乙方人工费_____元/天
七、材料搬运
甲方材料送至工程所在地的楼下,乙方任何施工人员应无条件搬运。
八、垃圾清运
1、垃圾袋装化
2、垃圾应日日清
3、垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所
九、劳动力管理
1、开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。
2、未经甲方许可,非工地施工人员不得在工地过夜。
3、甲方应及时替乙方办理小区出入证件并支付相关费用。
4、乙方应具备在XX市暂住的一切证件,因证件不全引起的相关损失由乙方自行承担。
5、乙方指定由__________为工地现场负责人,__________为替补负责人。
6、在合同价内,乙方应提供_____人次跟随甲方挑选材料。
人以上的施工人员。
8、未经甲方同意,任何情况下乙方不得停工或殆工。
十、施工机具
1、乙方自带施工所需工具,并保证工具的安全性和良好使用性,乙方自行承担工具维修费。
由甲乙双方各自承担一半,甲方代购,在工程完工后结算。
十一、工地现场管理
1、现场禁止使用明火。
2、现场禁止吸烟。
3、油漆材料必须和其他材料分开放置。
十二、维修
1、因乙方施工原因导致的质量问题,乙方应在两年内无偿维修。
乙方必须在24小时内赶到并维修。
甲方:
乙方:
日期:
装修合同(篇4)
甲方:
乙方:
现甲方为装修,经双方协商,订立本装修合同,以供双方共同恪守。
一、工程项目:
1、10个房间、一个客厅、一个厨房,房间顶四周打石膏线,12个间的门、窗;客厅、卧室铺强化木地板;清除所有房间原有涂料,客厅、卧室打腻子,刷立邦漆两次。
2、通阳台的门窗处打一吧台,上方根据甲方要求(图纸)做一置物架;阳台东侧打一多用途柜(底下放鞋、上面书柜)、西侧打一吊柜,包阳台、铺磁砖、吊PVC板。
3、卫生间、洗脸间、厨房铺磁砖到顶,屋顶吊PVC板;厨房地面铺磁砖,打一灶台。
4、房间电源线路根据甲方要求适当调整,客厅门后一多用途柜(底下放鞋,上面挂衣服)。
5、未尽细节的之处,由甲方提出方案,商量确定。
二、承包方式:
甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需材料(乙方需提前通知甲方),乙方负责施工。
三、质量标准:
施工质量要符合安全要求,装修质量不得低于同一施工类型的`装修标准,双方认可。
四、施工期限:
二○xx年四月二十日至二○xx年十月二十日,如不能按期完成,每天将处罚金贰佰元。
五、工程造价:
包工包料,甲方支付给乙方装修费(包括人工费)计人民币壹佰零伍万捌仟元整。
六、付款方式:
工程完工后,经甲方验收,如符合以上施工项目和设计要求,三天内一次性将装修费付清。
七、款项至划至户名:
开户帐号:
八、装修项目的具体要求,由甲方提出,乙方实施。本协议未尽事宜,由双方协商解决。本协议自双方签字之日起生效。
九、本协议一式两份,甲乙方各执一份,双方签字生效。具有相同效应。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
签订地点:_________签订地点:_________
装修合同(篇5)
依据《中华人民共和国消费者权益保护法》第四十三条规定,消费者与经营者发生消费者权益争议时,可以通过下列途径解决:指派为甲方驻工地代表,负责合同履行和对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记、签证手续和其他事宜。
1、与装修公司协商解决,协商解决是最省时省力的方式,如果双方能协商解决尽量协商,各退一步。
2、业主请求消费者协会调解。消费者协会是一种民间社会机构,可以作为中立的第三方进行调解,说服双方达成调解协商。指派为乙方驻工地代表,负责合同履行,按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。
3、向有关行政部门申诉。
4、根据与装修公司达成的仲裁协议提请仲裁机构仲裁。仲裁具有不开庭审理,一裁终决的效果,解决方式较快。积极配合甲方和丙方开展正常工作。配合甲方委托的工程监理开展工作,做好各项质量检查记录和阶段性工程验收。配合竣工验收。
5、向人民法院提出诉讼。但必须注意,一般情况下,如提请了仲裁,便不得再向法院提出诉讼。向法院起诉需要递交起诉状,递交双方证据。优点是法院处理较为权威具有公信力,缺点是耗时耗力。向甲方提供项目完善、清楚规范的报价文本,根据工程实际情况由专业的报价师或报价系统提供标准报价。甲乙双方达成一致后,在施工项目不变更的情况下,超出部分由乙方承担。