欢迎来到零思考方案网网站!

房屋买卖合同合集12篇

2024-09-04
房屋买卖合同

您是否还对合同的撰写感到一脸迷茫呢?我们越来越频繁的去使用合同这种具有法律效应的文件。合同的作用协调着人与人,人与事之间的关系,这篇“房屋买卖合同”是零思考方案网为大家的细心搜集,希望本文能够为您提供重要的信息和知识!

房屋买卖合同 篇1

出卖人(以下简称甲方): 买受人(以下简称乙方): 中介人(以下简称丙方):

营业执照号: 中介资质证号:

经甲、乙、丙三方充分协商,同意就下列房产买卖事项订立本合同,以资共同遵守,乙方对甲方所出售的房屋已作了充分了解,自愿购买该房屋。

一、经丙方介绍,甲方自愿将座落在 的房屋出售给乙方,房屋所有权证号 ,建筑面 平方米,产权性质 。

二、甲、乙双方约定上述房屋成交价款为人民币 (¥ )。上述房屋成交总价中包含下列附属物: 。

三、签订本合同时,乙方付给甲方定金人民币 元,甲方出具收据给乙方,为督促甲乙双方履行本合同,甲方须将购房定金交于丙方监管,丙方出具收据给甲方。同时甲方在签订合同后,将该房产权证交丙方办理上市审批及过户手续,在房产交易所转移产权时,签字后的收件单由丙方保管。该房在 天内交接完毕(如条件成熟可提前交接)。无论甲方或乙方因素造成延期均按总房款的 赔付给对方滞纳金,以延期10天为期限,过期按违约处理。

四、房屋建筑面积以按现行的房屋测量规范测量、经市房管部门审核的为准,如与原产权证记载面积不一致,按套计价,甲、乙双方互不追究,房价不变。

五、甲方应保证上述房屋权属清楚,无其他合法所有(共有人),无产权纠纷,符合房屋转让条件。自本合签订之日起,该房屋若发生与甲方有关的房屋产权纠纷或债权债务,概由甲方负责清理,并承担相应的法律责任,由此给乙方造成的损失的,由甲方赔偿。上述房屋交付给乙方之前发生的该房屋的物业管理费、水电费、煤气费、电讯费及其他有关费用,由甲方缴纳。

六、违约责任

1、本合同签订后,乙方中途悔约的,应及时通知甲、丙两方,购房定金归甲方所有;甲方中途悔约的,应及时通知乙、丙两方,并应在悔约之日起 日内双倍返还购房

定金给乙方。违约方履行违约责任后,甲乙双方不再承担其他法律责任,合同解除。在争议解决之前,任何一方无权要求丙方返还产权证(退房)或定金(房款)。

2、合同签订后,甲、乙两方中的任何一方悔约的,违约方应承担双方的中介服务费。丙方有权在定金中优先收取,剩余定金不足部分被违约方有权向违约方索取。

七、上述房屋在办理交易、权属登记手续时所发生的税、费,按国家规定由 方承担,如无约定,按国家规定由各自承担。

八、甲、乙两方应各自按上述房屋实际成交价 %支付给丙方中介服务费。 九、本合同中,甲、乙双方的委托代理人均承担各自代理方的法律责任。

十、本合同在履行过程中发生争议,由合同当事人协商解决;协商不成的向镇江仲裁委员会申请仲裁,也可直接向人民法院起诉。

十一、本合同内格部分填定的文字与印刷文字具有同等效力,如以手写项填写内容与印刷文字内容不一致的,以手写项为优先。

十二、甲乙双方在签订本合同后,签订的任何买卖合同如发生与本合同条款、房屋价格相抵触的一切以本合同条款为准。

十三、本合同一式三份,自三方签订之日起生效。 十四、当事人自行约定的其他事项:

1、 2、 3、

甲方:(签章) 乙方:(签章) 丙方:

身份证: 身份证: 法人: 共有人:

委托代理人: 电话: 身份证: 身份证:

委托代理人: 电 话: 身份证: 电 话:

年 月 日

房屋买卖合同 篇2

售车方(甲方):________________________

购车方(乙方):________________________

为了明确旧机动车时买卖双方各自应承担的法律责任及义务,经双方自愿同意签定以下协议:(售车方简称为甲方,购车方简称为乙方)

一、甲方将车主______________________,牌号___________,发动机号___________,车架号___________转让给乙方,双方达成成交总额为(人币)__________ ,小写___________。

二、甲方应对该车手续及车辆的合法性负责(包括该车在___________年________月________日前所发生的一切交通事故及经济纠纷)。该车自交车之日起(时间 __________年 __________月__________ 日起)所发生的交通事故及违法活动均由乙方负责与甲方无关。

三、该车若须办理过户事宜,过户费由__________方承担,过户时双方应主动配合办理转户所需手续及车辆。该车自交车之日起,该车以后所需费用均由乙方负责购买(包括养路费、年审费及保险费)。

四、因双方交易车辆为旧机动车车辆,故双方签定协议时均对(车身及发动机工作状况表示认同)。

五、备注(未尽事宜双方约定处理):

六、该协议书一式两份,双方签字生效,双方不得违约,不得对成交金额提出异议,不退车及车款。

甲方签章:______________________乙方签字:______________________

___________年________月________日___________年________月________日

房屋买卖合同 篇3

甲方(卖方):

(委托人):

【身份证】【护照】【军官证】【 】号码:

联系地址:

邮政编码:

联系电话:

乙方(买方):

(委托人):

【身份证】【护照】【军官证】【 】号码:

联系地址:

邮政编码:

联系电话:

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《山东省城市房地产交易管理条例》等法律、法规和政府有关规定,甲、乙双方经过友好协商,在平等、自愿、协商一致的基础上就房屋买卖事宜,达成以下协议:

第一条: 房屋基本情况

房屋所有权人: 权属证书号:

房屋地址: 。建筑面积为: 平方米,规划用途为: 房屋装修情况: 附属物:

甲方承诺并保证上述物业状况介绍属实,此房屋权属无任何问题和经济纠纷等,同户籍及相关亲属同意出售。甲方承诺并保证上述陈述真实客观,因甲方原因,造成该房屋不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的,由甲方承担全部责任。

乙方已全面了解上述物业状况,已经实勘或已授权代表代其实勘该物业状况,并了解该物业的产权状况,故乙方不得借此拒绝交易。

第二条: 成交价格

房屋及房屋装修、附属物的总价款为人民币¥ 元(大写: 元整)。

第三条: 定金

甲乙双方在签订此合同当日,乙方支付定金人民币¥ 元(大写: 元整)以确定买卖关系。

第四条: 付款方式

甲乙双方同意以下列第 种方式支付:

1、分期付款:

甲方保证积极配合,并且需积极的准备贷款所需材料交至相关方。如乙方在贷款资料均齐全的情况下,因自身、包括银行征信原因导致贷款手续无法办理,乙方应在接到银行通知之日起 60 日内一次性交齐该房款,否则属乙方违约。)甲乙双方在签订此合同 日内乙方向甲方支付人民币¥ 元整(大写: 元整)作为首付款(含已付定金),剩余尾款人民币¥ 元整(大写: 元整)向银行申请贷款 ,于银行发放贷款之日由银行向甲方直接支付,实际放款额度及年限以银行审批为准,不足部分由乙方在房产证进件前以现金补足;如银行放款金额超出剩余房款的,由甲方扣除剩余房款后,其余退还乙方。

第五条: 房屋交接

甲、乙双方协商同意,甲方于 向乙方进行房屋验收交接,并同时交付附属物,乙方应在此期间对房屋及其装饰、设备情况进行查验,交付之前发生的费用由甲方结清。自交付的次日起,房屋及附属物、配套设施物品损坏及所产生的费用由乙方自行承担。

甲方保证此房产项下户籍状况为空房,若该房产项下有户口,应在 年 月 日前将户口迁出。

第六条: 税费承担(所有税费以缴纳当日开发商或政府等有关部门收取的标准为准) 甲乙双方办理过户等手续所产生的.相关费用,甲方承担: ; 乙方承担: 。

第七条: 违约责任

1、该合同存续期间,若甲方反悔不出售该房屋给乙方或因甲方原因导致违约,则乙方有权单方面解除本合同。同时,甲方应按照本合同约定总房款的20%向乙方支付违约金,并返还乙方支付的所有房款;若乙方已经对该房屋进行装修的,甲方还需赔偿乙方装修等费用。

同性价比房屋的承租价格支付甲方房屋租赁费用。甲方返还乙方已经支付的所有房款。

乙任一方联系方式变更导致联系不到当事人造成损失、故意拖延或不及时提供相关材料、不配合缴纳税费的,对方将以本合同写明的联系方式、联系地址通知当事人,自通知(挂号信或手机短信息等方式)送达日(挂号信或手机短信息发出之日起七日内视为送达日)起每逾期一日,则违约方向守约方支付本合同约定总房款的万分之 叁 作为赔偿金,逾期超过三十天属违约,违约责任见前述第乙双方违约的约定。

迁出户口以及未在规定时间内结清银行贷款,每逾期一日,则甲方向乙方支付本合同约定总房款的万分之 叁 作为赔偿金,逾期超过三十天属甲方违约,违约责任见前述第1条之约定。

5、若乙方未按本合同约定时间交付甲方房款,每逾期一日,则乙方向甲方支付本合同约定总房款的万分之 叁 作为赔偿金,逾期超过三十天属乙方违约,违约责任见前述第2条之约定。

6、委托代理人签订本合同需出示委托人的书面授权委托书,委托代理人应保证该委托书的真实性,否则由此产生的法律后果由委托代理人承担。

第八条: 本合同存续期间,若由于自然灾害等不可抗力因素导致交易失败的,甲方退 还已付房款给乙方,乙方向甲方交付该合同标的物,双方互不承担违约责任。

第九条: 在签订此合同当日,甲乙双方将所有相关材料原件准备齐全,交由对方认证。

第十条: 其他约定事项:

第十一条: 本合同如有内容变更或其他未尽事宜由双方协商解决;如协商不成,按下 述第 种方 式解决:

1、提交 济南市 仲裁委员会仲裁。

2、依法向房屋所在地人民法院起诉。

第十二条: 合同附件与本合同具有同等法律效力。本合同及其附件内,空格部分填写 的文字与印刷文字具有同等效力。

第十三条: 本协议壹式贰份,甲、乙双方各执壹份,甲、乙双方签字盖章后

生效。

甲方:(签字)

乙方:(签字)

委托人:

委托人:

日期:

日期:

房屋买卖合同 篇4

甲方:

乙方:

鉴于:

1、甲方通过集资建设楼房,在吉埠新村返迁地拥有住房一栋。

2、甲方愿意把其通过乙方现金方式集资建房取得的房屋第四层左边一套(面积为壹佰伍拾平方米,包括楼梯间)所有权归于乙方。

3、甲方确定乙方取得的本处集资房第六层右边一套(601)房产权完全属于乙方所有。

4、自签订本合同之日起到房屋产权乙方名下期间,乙方为此房屋的实际产权人,拥有对该房屋的所有权益。

为明确双方的权利和义务,以达上述目的,双方在平等、自愿、协商一致的基础上就乙方取得位于吉埠新村(自建房5栋)的房屋产权特签订以下合同:

第一条

集资房的基本情况及产权实际人约定身份证号码:联系电话:身份证号码联系电话:

1、甲方集资房屋坐落于吉埠新村返迁地一梯2户九层。

2、自本合同签订之日起,乙方即为上述鉴于第二条约定房屋的实际产权人。

集资房交付、产权的办理与取得(一)房屋交付自本合同签订之日起,甲方将该房屋直接交付予乙方。乙方即可行使实际产权人权力对该房屋的所有权益。

第二条

产权证的办理和取得

土地使用权证协助乙方过户至乙方名下(过户所需费用由乙方给付) 。

2、无论出于何种原因,至该房屋权暂时或永久无法办理至乙方名义下,乙方为实际产权人享有对该房屋的所有权益,甲方不得就此主张任何异议和纠纷。

第三条

除集资款的费用承担本合同履行中,甲方除收取本套集资房的房款和报酬_______________________外。

不再向乙方收取任何额外的费用。

第四条

违约责任甲方:

甲方不履行或不完全履行本合同,除应全部退还乙方付给甲方的集资款外,还应向乙方承担违约当时房屋市场价值数额相等的违约金。第五条、声明及保证鉴于本合同履行中,若由于甲方原因致生障碍,对乙方权益影响重大,甲方承诺签署本合同时,对此合同的签署取得了其家庭甩有成员,共同权人的同意,甲方及其家庭成员保证:放弃所有不利于合同履行的主张和权利。

第六条

该合同签订,代表甲方签订人及其家庭所有成员、共同权人的意愿。签订后,无论发生任何情况,甲方家庭所有成员、共同权人不能损害乙方的权益。

第七条

附加条件如果乙方要转让,在同等条件下,优先甲方。

第八条

合同效力

1、本合同自双方签字之日起生效。

乙双方各一份,具有同等法律效力。

甲方(公章):__________________乙方(公章):_____________________

法定代表人(签字):___________法定代表人(签字):_______________

___________年________月_____日___________年________月_________日

房屋买卖合同 篇5

出卖方:__________________________________

(本人)(法定代表人)姓名:______________

国籍:____________________________________

(身份证)(护照)(营业执照号码):______

地址:____________________________________

邮政编码:________________________________

联系电话:________________________________

委托代理人:______________________________

国籍:____________________________________

电话:____________________________________

地址:____________________________________

邮政编码:________________________________

买受方:__________________________________

(本人)(法定代表人)姓名:______________

国籍:____________________________________

(身份证)(护照)(营业执照号码):______

地址:____________________________________

邮政编码:________________________________

联系电话:________________________________

委托代理人:______________________________

国籍:____________________________________

电话:____________________________________

地址:____________________________________

邮政编码:________________________________

第一条 房屋的基本情况

出卖方房屋(以下简称该房屋)坐落于___________;位于第___________层,共__________(套)(间),房屋结构为_________,建筑面积____________________平方米(其中实际建筑面积____________平方米,公共部位与公用房屋分摊建筑面积________平方米),房屋用途为____________________;该房屋平面图见本合同附件一,该房屋内部附着设施见附件二;(房屋所有权证号、土地使用权证号)(房地产权证号)为_______________。

第二条 房屋面积的特殊约定

本合同第一条所约定的面积为(出卖方暂测)(原产权证上标明)(房地产产权登记机关实际测定)面积。如暂测面积或原产权证上标明的面积(以下简称暂测面积)与房地产产权登记机关实际测定的面积有差异的,以房地产产权登记机关实际测定面积(以下简称实际面积)为准。

该房屋交付时,房屋实际面积与暂测面积的差别不超过暂测面积的±___________%(不包括±________%)时,房价款保持不变。

实际面积与暂测面积差别超过暂测面积的±__________%(包括±__________%)时,甲乙双方同意按下述第_________种方式处理:

1.买受方有权提出退房,出卖方须在买受方提出退房要求之日起____________天内将买受方已付款退还给买受方,并按_______利率付给利息。

2.每平方米价格保持不变,房价款总金额按实际面积调整。

3._________________________。

第三条 土地使用权性质

该房屋相应的土地使用权取得方式为_____________;土地使用权年限自________年_____月_______日至________年______月_____日止。以划拨方式取得土地使用权的房地产转让批准文件号为____________;该房屋买卖后,按照有关规定,买受方(必须)(无须)补办土地使用权出让手续。

第四条 价格

按(总建筑面积)(实际建筑面积)计算,该房屋售价为( 币)每平方米_______________元,总金额为( 币)________亿______千______百__________拾_______万_______千______百_____拾______元整。

第五条 付款方式

买受方应于本合同生效之日向出卖方支付定金(_____ 币)______亿______千_______百______拾______万______千______百_____拾______元整,并应于本合同生效之日起________日内将该房屋全部价款付给出卖方。具体付款方式可由双方另行约定。

第六条 交付期限

出卖方应于本合同生效之日起三十日内,将该房屋的产权证书交给买受方,并应收到该房屋全部价款之日起_______日内,将该房屋付给买受方。

第七条 买受方逾期付款的违约责任

买受方如未按本合同第四条规定的时间付款,出卖方对买受方的逾期应付款有权追究违约利息。自本合同规定的应付款限期之第二天起至实际付款之日止,月利息按__________计算。逾期超过_______天后,即视为买受方不履行本合同。届时,出卖方有权按下述第______种约定,追究买受方的违约责任。

1.终止合同,买受方按累计应付款的________%向出卖方支付违约金。出卖方实际经济损失超过买受方支付的违约金时,实际经济损失与违约金的差额部分由买受方据实赔偿。

2.买受方按累计应付款的_______%向出卖方支付违约金,合同继续履行。

3._____________________。

第八条 出卖方逾期交付房屋的违约责任

除人力不可抗拒的自然灾害等特殊情况外,出卖方如未按本合同第五条规定的期限将该房屋交给买受方使用,买受方有权按已交付的房价款向出卖方追究违约利息。按本合同第十一条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止,月利息在________个月内按_______利率计算;自第_______个月起,月利息则按____利率计算。逾期超过____个月,则视为出卖方不履行本合同,买受方有权按下列第______种约定,追究出卖方的违约责任。

1.终止合同,出卖方按买受方累计已付款的_____________%向买受方支付违约金。乙方实际经济损失超过出卖方支付的违约金时,实际经济损失与违约金的差额部分由甲方据实赔偿。

2.出卖方按买受方累计已付款的_________%向买受方支付违约金,合同继续履行。

3.______________。

第九条 关于产权登记的约定

在买受方实际接收该房屋之日起,出卖方协助买受方在房地产产权登记机关规定的期限内向房地产产权登记机关办理权属登记手续。如因出卖方的过失造成买受方不能在双方实际交接之日起_______________天内取得房地产权属证书,买受方有权提出退房,出卖方须在买受方提出退房要求之日起___________天内将买受方已付款退还给买受方,并按已付款的________%赔偿买受方损失。

第十条 出卖方保证在交易时该房屋没有产权纠纷,有关按揭、抵押债务、税项及租金等,出卖方均在交易前办妥。交易后如有上述未清事项,由出卖方承担全部责任。

ideng_f2,其中附属面积________m2)的详细考察,确定购买该房屋,并全权委托乙方代理购房事宜。

二、乙方代理甲方购买该房屋的单价为_________元/m2,实付房款(小写)_________元,(大写)_________________元(含佣金,不含交易税费及按揭费用)。

三、签订本合同时,甲方即付认购金_______元,并于______年_____月_____日前来办理按揭申请手续和交清首期房款_______元。否则按甲方弃权处理,并不得要回认购金。

四、甲方要求乙方担保并代理向银行申请________(新房/二手楼宇)按揭服务,要求贷款金额为________元,还款期限为_____年(以银行实际批核为准)。

五、甲方须如实填写按揭申请材料交由乙方递交按揭银行,若银行同意按甲方申请的按揭事项,甲方必须及时到银行办理按揭手续,并签订《房地产买卖契约》,同时缴纳过户时政府规定应由买方交纳的税费以及按揭贷款之评估费、保险费、抵押登记费、律师费、公证费。

六、若甲方不供房款超过_________个月,乙方有权协助按揭银行处分该房屋。

七、若发生下列情形之一时,乙方须将认购金扣除评估费和总房款的0.5%的手续费后二个工作日内退还甲方。

1.按揭银行不同意为该房屋的交易提供按揭服务;

2.按揭银行同意提供贷款的额度或年限,低于甲方要求的贷款额度或年限而导致该房屋实际不能成交。

八、争议的处理

1.本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

2.本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第__种方式解决

(1)提交_________仲裁委员会仲裁;

(2)依法向人民法院起诉。

九、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,签名或盖章即时生效,均具有同等法律效力。

甲方(签章):__________乙方(签章):__________

代理人:______________经办人:____________

________年____月____日________年____月____日

签订地点:____________签订地点:____________

房屋买卖合同 篇6

2022温州房屋买卖合同是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。温州房屋买卖合同能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。

2022温州房屋买卖合同正文内容

卖方:______________________

姓名:______________________

性别:______________________

出生日期:__________________

国籍:______________________

住址:______________________

电话:______________________

身份证号码:________________买方:______________________

姓名:______________________

性别:______________________

出生日期:__________________

国籍:______________________

住址:______________________

电话:______________________

身份证号码:________________买卖双方根据中华人民共和国法律,经过友好协商,自愿制定本房产转让合同,条款如下:

一、卖方有房产________个单元,坐落在________市________第________座________楼________单元,合计面积________________平方米。现自愿将该房产卖给买方。售价为________币________佰________拾________万________仟________佰________拾________元整(原楼价为________币________佰________拾________万________仟________佰________拾________元整)。

二、买方对上述房屋已核实,并审阅了房产权证书及有关资料,同意交付上述房产价款。买卖双方一致自愿成交。

三、本合同一经签署,买方当即将房产全部价款交给卖方,卖方在收到该房产价款后,即将上述房产权证书及有关资料交给买方。

四、双方买卖成交后,即携带房产权证书到________________市房地产权登记处办理房产权转移登记手续,该房产所有权即归买方所有。

五、卖方所卖房产如有抵押、按揭等手续不清时,概由 卖方负责,与买方无关。

六、买方交付房产价款后,而卖方不能交房时,则卖方应即退回房产价款,并负责赔偿买方损失。

七、本合同发生纠纷时双方应友好协商解决,如不能解决时,按下列第________项方式解决:

1.向________________仲裁委员会申请仲裁;

2.依法向人民法院起诉。

八、本合同自双方签署后经 市公证处公证之日起生效。

九、本合同用钢笔填写与打字油印的文字具有同等效力。

十、本合同共________页,一式三份,买卖双方各执一份,市公证处执一份,均具同等效力。

房屋买卖合同 篇7

甲方(卖方):_________________

乙方(买方):_________________

甲、乙双方就房屋买卖事项,经协商一致,达成以下合同条款:

一、甲方自愿将坐落在 (建筑面积______平方米,产权证号 )房地产出卖给乙方,并将与所出卖该房产的相关的土地使用权同时出卖给乙方。

二、双方议定上述房地产及附属建筑物总价款为人民币大写______元整,即人民币小写______元整。

三、乙方在签订本合同时,先行支付房款人民币大写__________(含定金),即人民币小写______元整。

四、甲方保证该房产合法、权属清楚、有合法的土地使用权(已交纳土地出让金),保证该房产及时顺利过户。

五、办理房产证手续所产生的所有费用由 方承担。

六、乙方支付前期房款(人民币______元整)后,甲方即积极配合乙方办理有关房产过户手续,待房产过户到乙方名下之时,乙方应向甲方付清全部房款余额(人民币______元整)。

七、甲方应在收到前期房款(人民币______元整)时将该房产交付乙方;届时该房产应无任何担保、抵押、房产瑕疵,无人租住、使用;无欠账,如电话费、水电费、物业管理费、取暖费、入网费、有线电视费等。

八、本合同签订后,如甲方反悔导致房产不能办理过户手续,应返还乙方已付的全部房款及定期利息,同时支付给乙方违约金人民币大写______元整。

九、交付该房产,甲方不得损坏该房产的结构、地面和墙壁及不适移动的物件,并将抽油烟机、空调、热水器、浴霸、电视机、客厅沙发、晾衣架、房内灯具、床、前后门窗窗帘、厨卫设施等让与乙方(含在房屋价值内)。

十、本协议一式叁份,具有同等法律效力,自双方签字之日生效。

甲方(公章):_____________乙方(公章):_____________

法定代表人(签字):_____________法定代表人(签字):_____________

_____________年__________月____日

房屋买卖合同 篇8

出售方(甲方):张三购买方(乙方):李四

身份证号:610000000000000000身份证号:6100000000000000000

电话:13500000000电话:13600000000

根据我国《合同法》等相关法律、法规,甲、乙双方在自愿、平等和协商一致的基础上,就房屋买卖事宜达成如下协议:

第一条房屋基本情况

位于某某县某某镇某某街某某处,坐东向西,东至文姓窑背为界,南至中山街惠世荣小房为界,西至大街,北至王智明窑房为界,为一间上下两层。

该房屋建筑面积为32.45㎡。

第二条房屋权属情况

1、该房屋现登记的所有权人为郭振东,产权证号为:某房权证字第1000号。

2、该房屋抵押情况为:

(1)该房屋未设定抵押;

(2)该房屋已设定抵押,抵押权人为:抵押登记日期为:年月日,他项权利证号为:。

3、房屋租赁情况为:

(1)甲方未将该房屋出租。

(2)甲方已将该房屋出租,为该房屋承租人,甲方保证承租人已放弃优先购买权。

第三条房屋价款及付款方式

支付给甲方。

第四条房屋产权保证及具体情况的承诺

理,并承担民事责任,由此给乙方造成的一切损失,均由甲方全面负责赔偿。

2、甲方应当保证自本合同签订之日起至该房屋验收交付完成,对已纳入的各项房屋附属设施设备及其装饰保持良好的状况。

所产生的费用由乙方承担。

4、该房屋交付之日之前房屋租赁所得收益归甲方所有,交付之后房屋租赁所得收益归乙方所有。

物证。

第五条房屋的交付

甲方应于年月日前将该房屋交付给乙方。该房屋交付时,应当同时履行下列手续:

乙双方共同对该房屋附属设施设备、装饰装修、相关物品清单等具体情况进行验收,记录水、电、气表的读数,并交接相关物品;

装饰装修、相关物品清单上签字;

3、移交该房屋房门钥匙。

4、移交现房屋所有权证书及其他一切附属证件于乙方。

第六条税、费相关约定

1、房屋买卖双方税费各自承担。

2、本合同履行过程中因政策须缴纳新的税费的,依照新政策规定。

3、权属转移登记

乙方若要求甲方配合办理过户,甲方应自接到乙方通知之日起三十日内配合乙方完成过户。

第七条违约责任

1、甲方未按照本协议第五条约定的期限和条件将该房屋交付乙方的,按照下列方式处理;

逾期超过15日,乙方有权解除合同。若乙方要求解除合同的,甲方应当自退房通知送达之日起15日内退还乙方已付款,并按照乙方全部已付款的20%向乙方支付违约金。若乙方选择继续履行合同的,自交付期限期满之次日起至实际交付之日止,甲方按日计算向乙方支付已交付房价款万分之七的迟延履行违约金,合同继续履行。

2、逾期付款责任

乙方未按照约定的时间付款的,按照下列方式处理:

逾期超过15日,甲方有权解除合同,若甲方选择继续履行合同的,则自约定的应付款期限之次日起至实际付款之日止,乙方按日计算甲方支付逾期应付款万分之七的违约金。

3、逾期过户责任

若甲方未按照本协议第六条约定配合乙方办理过户的,则甲方应向乙方支付房屋总价款20%的违约金。

第八条其他

本合同自甲、乙双方签字后生效。本合同一式四份,甲、乙双方各执两份。

出售方(甲方):购买方(乙方):

联系方式:联系方式:

地址:地址:

年月日年月日

二〇 年七月二十九日

房屋买卖合同 篇9

身份证号:610000000000000000身份证号:6100000000000000000

根据我国《合同法》等相关法律、法规,甲、乙双方在自愿、平等和协商一致的基础上,就房屋买卖事宜达成如下协议:

1、甲方所售房屋(以下简称“该房屋”)位于某某县某某镇某某街某某处,坐东向西,东至文姓窑背为界,南至中山街惠世荣小房为界,西至大街,北至王智明窑房为界,为一间上下两层。

1、该房屋现登记的所有权人为郭振东,产权证号为:某房权证字第1000号。

(2)该房屋已设定抵押,抵押权人为:抵押登记日期为:年月日,他项权利证号为:。

(2)甲方已将该房屋出租,为该房屋承租人,甲方保证承租人已放弃优先购买权。

1、经甲乙双方协商一致,该房屋成交价格为壹佰壹拾贰万捌仟元整(¥1128000)。

2、甲、乙双方同意,乙方于20xx年7月29日一次性将房屋总价款壹佰壹拾贰万捌仟元整(¥1128000)支付给甲方。

1、甲方应当保证出售的房屋权属真实,并符合国家及本市县房屋交易的政策法规及有关规定,若发生与甲方有关的产权纠纷或债权债务,概由甲方负责清(处)理,并承担民事责任,由此给乙方造成的一切损失,均由甲方全面负责赔偿。

2、甲方应当保证自本合同签订之日起至该房屋验收交付完成,对已纳入的各项房屋附属设施设备及其装饰保持良好的状况。

3、该房屋交付之日前所产生的供暖费、水费、电费、等所有费用由甲方承担,房屋交付之日以后(含交付日)所产生的费用由乙方承担。

4、该房屋交付之日之前房屋租赁所得收益归甲方所有,交付之后房屋租赁所得收益归乙方所有。

5、甲方保证为办理该房产的交易过户手续提供必需的人证、物证。

甲方应于年月日前将该房屋交付给乙方。该房屋交付时,应当同时履行下列手续:

1、甲、乙双方共同对该房屋附属设施设备、装饰装修、相关物品清单等具体情况进行验收,记录水、电、气表的读数,并交接相关物品;

2、甲乙双方在房屋附属设施、装饰装修、相关物品清单上签字;

3、移交该房屋房门钥匙。

4、移交现房屋所有权证书及其他一切附属证件于乙方。

1、房屋买卖双方税费各自承担。

2、本合同履行过程中因政策须缴纳新的税费的,依照新政策规定。

乙方若要求甲方配合办理过户,甲方应自接到乙方通知之日起三十日内配合乙方完成过户。

1、甲方未按照本协议第五条约定的期限和条件将该房屋交付乙方的,按照下列方式处理;

逾期超过15日,乙方有权解除合同。若乙方要求解除合同的,甲方应当自退房通知送达之日起15日内退还乙方已付款,并按照乙方全部已付款的20%向乙方支付违约金。若乙方选择继续履行合同的,自交付期限期满之次日起至实际交付之日止,甲方按日计算向乙方支付已交付房价款万分之七的迟延履行违约金,合同继续履行。

乙方未按照约定的时间付款的,按照下列方式处理:

逾期超过15日,甲方有权解除合同,若甲方选择继续履行合同的,则自约定的应付款期限之次日起至实际付款之日止,乙方按日计算甲方支付逾期应付款万分之七的违约金。

若甲方未按照本协议第六条约定配合乙方办理过户的,则甲方应向乙方支付房屋总价款20%的违约金。

本合同自甲、乙双方签字后生效。本合同一式四份,甲、乙双方各执两份。

房屋买卖合同 篇10

对于农村房屋买卖合同的效力怎么认定

农村房屋买卖纠纷在我院所审理的诸多涉农民权益的财产类型案件中所占比例最大。但由于现有房屋买卖的法律法规比较杂乱,尤其涉及农村房屋买卖合同效力的规范政出多门,导致在司法实践中法官理解和适用法律各异,同案不同判的情况时有发生。为此我院组织相关人员对所审理的农村房屋买卖纠纷进行分析,通过分析发现,对涉及农村房屋买卖合同效力认定存在三种意见:

1、对无权处分房屋的人签订的房屋买卖合同认识比较一致,无权处分人签订的房屋买卖合同,房屋所有权人不予追认的,房屋买卖合同无效,双方当事人返还房屋和价款。

2、房屋没有办理过户登记是否影响房屋买卖合同的效力问题,判决中存在两种观点:一种观点是房屋买卖应以变更登记过户为生效要件,房屋没有办理过户登记,房屋买卖合同无效。另一种观点认为双方出于真实意思表示而订立的合同是依法成立的合同,对双方当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务,不得擅自变更和解除合同。

3、农村的住宅出售给城市居民的房屋买卖合同是否有效存在较大的分歧。一种观点认为合同违反法律、行政法规强制性规定应为无效合同。另一种观点认为双方出于真实意思表示而订立的合同是依法成立的合同,对双方当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务,不得擅自变更和解除合同。

上述同案不同判的现象不但无法起到定纷止争的作用,而且损害司法部门的权威,造成极大的负面影响。为了统一执法尺度减少同案不同判现象发生,针对上述三个方面的问题,我院研究分析后认为:

1、无处分权的人处分他人房屋而订立的房屋买卖合同,权利人不予追认的无效,只有财产的所有人和有权处分该财产的人才能处分该财产。

2、房屋过户登记不是房屋买卖合同的有效要件。理由是:一,从登记制度的设定目的来看,登记的作用在于公示,即世人周知该权利的存在。登记是房屋所有权的变动,而非房屋买卖合同。二,从登记的法律性质来看,过户登记是房屋买卖合同效力的内容之一,不可将其与房屋买卖合同的有效要件相混淆。总之,登记是土地使用权转移的要件,而非房屋买卖合同的'要件,没有办理过户登记的效果是房屋所有权不变更,但是不影响房屋买卖合同的效力。

3、农村的住宅出售给城市居民的房屋买卖合同有效。

理由是:

一,合同法将合同无效的标准限制在违反法律、行政法规。而判决认定农村的住宅出售给城市居民的房屋买卖合同无效的依据是《关于加强土地b转让严禁炒卖土地的通知》,该通知的发文机关是国务院办公厅,而非国务院,故此文件不是行政法规,不能作为认定合同无效的依据。

二,土地管理法规定的土地的使用权不得用于非农建设其立法本意旨在维持农业用地的数量,保证农民的生存之本和粮食供应,而宅基地本来就是建设用地,其主体变更不会导致农业用地的减少,故将该条适用于宅基地是不妥的,作为认定农村的住宅出售给城市居民的房屋买卖合同无效的依据也违反立法本意。

三,从法律保护所有权的基本精神来看,限制农民买卖房屋并非是对农民利益的维护,而是对农民权利的侵犯。众所周知,所有权的占有、使用、收益、处分四个权能中,最核心的权能是处分权,处分权是所有权的标志。如果将农村房屋的处分权予以限制,这与我国保护农民利益的国策完全背道而驰。另一方面,合同法的基本精神是合同自由,合同自由包括合同订立的自由,合同内容的自由以及合同对象的自由,限制农民向城市居民出卖住房,也与合同自由的基本精神相悖。

四,我国新通过的《农村承包经营法》也体现了相同的精神,该法第条规定,'通过家庭承包取得的土地承包经营权可以依法采取转包、出租、互换、装让或者其他方式流转。'该条原则上赋予了农民处分自己的承包土地经营权的权利。该法体现了以人为本的精神,充分尊重农民的自主性,相信农民能够从自身利益最大化的角度理性地处分自己的财产,是立法精神的巨大进步。既然为农民安身立命之本的农用承包土地都可以流转,农村宅基地也应做相同理解。

房屋买卖合同 篇11

卖方:(以下简称甲方) 年出生, 身份证 , 年出生,住址

买方:(以下简称乙方) 年出生, 身份证 , 年出生,住址

买卖双方依据“诚实信用”的原则,共同资源成立本合同条款如下:

一、标的。卖方将其所有的 间上下 层楼房(房屋)包括 (座落: ,范围:东 西 南 北,)一次性出卖给买方所有,该房屋的占地范围土地使用权同时转让给买方享有。

二、价款。该房屋买卖(占地范围土地使用权转让)成家价款¥ 元(大写: 佰拾万仟元)。

三、交付。

①房款交付。 年 月 日买方向卖方交付定金¥ 元(可抵作房款), 年 月 日前向卖方交房款¥ 元,余下房款¥ 元,买方于 年 月日前向卖方交付。附加条件:若买方未按本合同的约定期限付房款,卖方有权解释本合同,交款以卖方出具收据手续为准。

②房屋交付。卖方于 年 月 日前向买方交付该整个房屋,同时将房屋的产权手续 交付给买方。

四、变更(过户)。买方办理该房屋过户手续,卖方应提供有关证明材料,办理房屋过户的费用由方负责。其中含开发商房产证押金肆万元整,待房产证办齐付开发商肆万元,房产证办齐办不齐与卖方无关。

五、其他条款。

①卖方确保在本合同签订之前对房屋享有所有权并确保该房屋没有担保债券、没有抵押、查封、拍卖等,债权债务由卖方承担。

②在本合同签订之日前,该房屋的债务及纠纷由卖方承担,在本合同签订之日后该房屋产生的债权债务及纠纷由买方承担。

六、违约责任。若有一方违反本合同,违约方向对方支付违约金为总房款额的 %,并赔偿响应损失。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

_________年____月____日

房屋买卖合同 篇12

原告王怀玲与被告王圣志因感情不合,于20xx年7月25日在枯城县城关镇 人民政府办理离婚 手续,双方的定将位于柘城县各阳路南九苍五号的房屋归原告王怀玲 由原告与其二人之子共同居住,但双方约定后并没有到房产管理部门办理过户手续.王怀玲 所持有的房屋所有权上的所有权人仍为被告王圣志.20xx年2月,被 告王圣志在柘城县有线电视台制作字幕议程,声明该份房屋 所有权证丢失.但在公告期间内无任何的人何房管部门提出异议。20xx年9月5日,被告王圣志以本案所争议房屋 作抵押向被告杜蝶借款50000元,但双方未办理抵押登记手续,仅写了一张抵押条。同日,二人又在柘城县房管局签订了房地产买卖契约,约定王圣志自愿将本案所争议的房屋以40000元的价格给被告枉蝶,且双方办理了房屋产权过户手续。被告枉蝶在柘城县房管局领取了证号为0005813号的房屋所有权证书。此外,被告杜蝶在买房前后到本案所争议房屋处看房。均由被告王圣志接待、陪同。被告杜蝶于20xx年5月27日准备搬迁时,在本案所争议房屋处见到原告王怀玲,其通知原告限期搬离。原告王怀玲,遂找到被告王圣志了解情况,方知其所居住房屋已被转让出卖。原告诉至法院,请求确认二被告所签的关于房屋买卖的协议均无效,并确认其系向阳路南九巷五号房屋的所有权人。

[审判]

柘城县人民法院经审理认为:原告王怀玲与被告王圣志的离婚协议中约定本案所争议的房屋归原告王怀玲所有,虽然双方来办理过户手续,但一直由原告居住,原告拥有该争议房屋的所有权,被告王圣志在未征得原告同意的情况下,将该争议房屋卖与他人,其本身存在缔约过失责任,且二被告在同日内先签订借款抵押协议,后订立房地产买卖契约,双方约定的借款与买卖契约中的价款数额不相符,显然具有欺诈性质。所以,二被告签订的房地产买卖契约无效。被告杜蝶辩称,原告王怀玲与被告王圣志未办理房屋过户手续,二人约定将所争议房屋归原告所有的协议未得到实际履行,其二者之间存在合同之债,因理由不足,证据不充分,本院不予支持。故根据《中华人民共和国合同法》第五十二条,第一百三十二条第一款之规定,判决:一、被告王圣高与被告杜蝶签订的关于柘城县向阳路南九巷五号房屋产权的抵押买卖协议无效;二、原告王怀玲系柘城县向阳路南九巷五号房屋的所有权人;诉讼费20xx元,由被告王圣志承担1210元,由被告杜蝶承担800元。

[评析]

本案中争议房屋是由原告居住,但房屋所有权人却是被告王圣志,其将所争议房屋卖与被告村蝶的行为是否合法,原告诉请确认二被告关于该处 房产的抵押、出卖协议无效应否支持,在处理时有两种不同的意见:

第一种意见认为,应当支持原告的诉讼请求,依法确认原告系所争议的向阳路南九巷五号房屋的所有权人,二被告之间签订的关于该处房屋产权的抵押、买卖协议无效。原告与被告王圣志离婚时,双方签订了《离婚协议书》,对于夫妻的共同财产由其二人协议处理,约定将所争议房屋归原告所有,虽然原告未办理房屋产权转让登记,但其已合法享有该处房屋的所有权。后被告王圣志称自己的房产证丢失,在未与原告商量的情况下,将所争议房屋先抵押、后出卖与被告杜蝶,属无权处分行为。二被告签订《协议书》,约定被告杜蝶借给被告王圣志五万元,以所争议房屋作抵押,该《协议书》属于效力待定合同,后原告对被告王圣志的抵押行为未予追认,则二被告所签的《协议书》属于效合同;二被告于同日又签订了《房屋买卖契约》,则被告王圣志转让出卖该处房屋的行为带有欺诈性质,二被告所签的《房屋买卖契约》属于效合同。因此,二被告之间无论是关于房屋产权的抵押协议,还是关于房屋产权的买卖契约均属无效。故原告诉请确认二被告之间签订的关于房屋产权的约定无效,并认定原告系该处房屋的所有权人,证据充分,根据《中华人民共和国合同法》第五十二条第二款、第一百三十二条第一款之规定,应予以支持。

第二种意见认为,应判决驳回原告的诉讼请求。房屋所有权证书上记载的所有权人系被告王圣志,且杜蝶多次去年房均由王圣志接待,被告杜蝶完全有理由相信他对所争议房屋有处分权,后双方在柘城县房管局签订了房地产买卖契约,并交清了价款,杜蝶遂合法取得所争议房屋的所有权证书。二被告所签订的《协议书》是无效的,因其没有办理抵押登记,即使该抵押协议有效,二被告之后签订的《房屋买卖契约》也应视为对原协议的变更。因此,二被告签订的《房屋买卖契约》是合法有效的,二被告之间的房屋产权买卖行为成立,原告所受的损失应向被告王圣志主张。另外,从保护第三人的合法权益方面看,如果夫妻恶意串通,一方取得卖房款,供双方消费后,另一方可以不知情,无权处分为由主张合同无效,长此以往,将会损害买主的合权益,影响正常的市场交易,使房屋交易中的房屋所有权长期处于不稳定状态。此时支持原告的诉请,判决确认两被告签订的关于房屋产权的协议无效,并确认原告是房屋所有权人并不合适。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定,应判决驳回原告的诉讼请求。

本案在审理中采纳了第一种意见,法院依法确认二被告签订的关于柘城县向阳路南九巷五号房屋产权的约定无效,并确认原告王怀玲系该处房产的所有权人。

相关推荐